Договор на наливные полы

Контактная информация

«MAX» CompanyGroup
г.Белгород, ул.Промышленная 17а

провайдер по адресу москва У нас вы найдёте ответ ответ на вопрос: «Из кого выбрать среди лучших провайдеров Москвы, и какой лучше подключить интернет по адресу вашего офиса или квариры? ». Наши преимущества перед другими провайдерами в Москве: Собственная оптоволоконная сеть в Москве с максимальным покрытием в центре города.

Декоративные 3d полы

Любой современный качественный и тем более дизайнерский ремонт требует особого отношения к полам.

Купить наливной пол

Наливные полы никогда не отличались высокой ценой, а благодаря большому разнообразию в видах жидкого пола всегда была возможность максимально оптимизировать общую стоимость, заказав наливной пол «под себя».

Наливной пол расход

Определить расход наливного пола совсем не трудно – для этого следует определить такие параметры, как толщина покрытия, наличие наполнителей при устройстве покрытия и плотность материала наливного пола.

Наливной пол в гараже

Наливной пол в гаражеВвиду того, что наливной пол устраивается в помещении методом налива, использовать такие полы очень удобно в гараже.

Устройство наливного пола

Устройство наливного полаЧтобы успешно провести устройство наливного пола, необходимо позаботиться о двух моментах: узнать технологию устройства наливного пола и рассчитать количество, цену материалов, которые необходимы для устройства наливного пола.

Наливные полы технология

Процесс устройства наливных полов состоит из нескольких этапов. Технология наливного пола подразумевается зачистку поверхности основания, грунтование и шпатлевание, выравнивание поверхности при необходимости

Антистатические наливные полы

Антистатические наливные или полимерные полы разделяются на два основных типа – электропроводящие и не электропроводящие.

Беспыльные наливные полы

Любые полимерные наливные полы имеют потрясающую способность исключать накопление пыли на поверхности. По сути, любые полимерные наливные полы являются беспыльными.

Бесшовные наливные полы

Обычные бетонные полы практически всегда имеют деформационные швы. Такие швы являются составной и очень важной частью бетонного пола. Существует даже особая классификация деформационных швов.

Наливные полы — покрытия

Наливные и полимерные полы – это один из лучших способов защиты бетонного пола от различных повреждений, а также наилучший способ украсить полы в помещении различными декоративными элементами.

Все проститутки Омска приедут в гости к вам очень быстро. | Заказать проститутку в Уфе http://prostitutki-ufy.info | Вот здесь проститутки Краснодара.

ebumam.com с мамой в ванне

г. Белгород «__» __________ 2014 г.

____________ именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и «MAX» CompanyGroup, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Полоскова Анатолия Петровича , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству покрытия пола, согласно Приложению №1 (далее Смета), которое является неотъемлемой частью Настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2 Работы выполняются по адресу: _______________________________.

2. ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общий объем работ по настоящему договору составляет ______________________ кв.м.

2.2. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет _________________ руб. (______________) рубля ___ копеек и определяется в Смете (Приложение №1 к настоящему Договору).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. До начала производства работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 100% стоимости материалов и 50% стоимости работ, что составляет ____________________руб (_____________________) рубля ________ копеек.

3.2. Последующие расчеты, в том числе окончательный расчет, будут производиться по фактически выполненным работам, на основании подписанных обеими сторонами настоящего Договора и Актов приемки выполненных работ.

3.3. Подрядчик производит все работы по настоящему договору собственными и/или привлеченными силами и отвечает за их результат как за свой.

3.4. Подрядчик поставляет материалы и начинает работы в течение (пяти) рабочих дней с момента получения Аванса согласно п. 3.1. настоящего договора.

3.5. Срок выполнения работ по настоящему договору составляет _____ (___________) рабочих дней с момента начала работ согласно п. 3.4 настоящего договора.

3.6. После окончания работ Заказчик принимает работы в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае отказа приемки работ Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать Подрядчику письменный мотивированный отказ, с указанием выявленных недоделок и брака, в противном случае работы считаются принятыми. Подрядчик обязан устранить выявленные недоделки и брак в сроки, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика.

3.7. Окончательный расчет за фактически выполненные работы и стоимость материалов производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется выполнять сроки Расчетов.

4.2. Для проведения работ Заказчик обязуется:

4.2.1. Освободить площади для проведения работ. Обрабатываемое основание должно быть полностью свободно от строительных материалов, мусора, мебели, оборудования и других предметов.

4.2.2. Обеспечить температуру в зоне проведения работ и температуру основания на все время работ по устройству покрытия не менее +5С.

4.2.3. Предоставить уполномоченного специалиста-электрика для подключения электрооборудования Подрядчика к сетям Заказчика и обеспечить бесперебойное электропитание в течение всего срока работ. Для работы оборудования необходимо в непосредственной близости от зоны производства работ наличие электрических сетей напряжением не менее 220V.

4.2.4. Обеспечить достаточное для проведения работ освещение зоны проведения работ.

4.2.5. Обеспечить свободный доступ персонала, техники и транспорта Подрядчика на территорию Заказчика в зону проведения работ, согласно спискам, предоставленных Подрядчиком до начала проведения работ, и времени проведения работ.

4.2.6. Заказчик обязуется при нанесении покрытия и во время полимеризации покрытия в зоне проведения работ и в непосредственной близости не проводить другие работы, и не допускать нахождения людей, кроме персонала Подрядчика.

4.2.7. Предоставить Подрядчику место для утилизации отходов.

4.2.8. Обеспечить сохранность оборудования и материалов Подрядчика.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Приостановить расчеты при невыполнении Подрядчиком своих обязательств.

4.3.2. Расторгнуть Настоящий Договор, в случае просрочки выполнения работ Подрядчиком более 5 (пяти) рабочих дней.

4.3.3. Потребовать возврата Исполнителем части Аванса за невыполненные работы.

4.4. Заказчик обязуется на период проведения работ предоставить место для хранения материалов и инструментов Подрядчика (отапливаемое помещение не менее 10м² в непосредственной близости от места проведения работ) и принять на ответственное хранение материалы и оборудование Подрядчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. До начала выполнения работ Подрядчик принимает у Заказчика площадку для выполнения работ по акту приемки-передачи.

5.2. Подрядчик обязуется:

5.2.1. Выполнить работы по устройству покрытий полов согласно приложению №1 к договору.

5.2.2. Соблюдать сроки производства работ.

5.2.3. Назначить со своей стороны представителя ответственного за соблюдением техники безопасности на объекте.

5.2.4. Выполнять в зоне проведения работ необходимые противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ и до подписания Акта приемки выполненных работ.

5.2.5. Своевременно устранять все дефекты в работах, выявленные в процессе выполнения работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, если будет установлено, что эти работы выполнялись Подрядчиком.

5.2.6. Нести полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность принадлежащих Заказчику строительной техники, работ и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи работ или любой их части, или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами устранить дефекты с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям настоящего договора.

5.3. Подрядчик использует свои материалы и свое оборудование для устройства покрытия полов.

5.4. Подрядчик имеет право приостановить работы при невыполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. Подрядчик имеет право расторгнуть Настоящий Договор, в случае просрочки выполнения расчетов Заказчиком более 5(пять) банковских дней, уведомив об этом Заказчика письменно, при этом Подрядчик обязан выполнить объем работ на сумму фактически полученных от Заказчика платежей.

5.5. Подрядчик не начинает работ по нанесению покрытия, если полы мокрые (влажность – более 7%). Подрядчик также имеет право приостановить работы, если полы стали мокрыми (влажными) в результате попадания атмосферных осадков (протечки кровли и т.п.), аварий водо-, теплоснабжения и других причин, не зависящих от Подрядчика.

5.6. При обнаружении в процессе выполнения работ скрытых дефектов бетонного основания, приводящих к увеличению сметной стоимости и/или увеличению сроков выполнения работ, Подрядчик извещает Заказчика, и Стороны урегулируют данный вопрос отдельными соглашениями.

  Породы коллекторы и неколлекторы

5.7. Подрядчик информирует Заказчика что:

5.7.1. Во время работ по устройству покрытия составы выделяют резкий химический запах. Длительное нахождение посторонних людей в зоне проведения работ и в зонах связанных с данным помещением различными проемами, вентиляционными каналами, шахтами может привести к недомоганию, головной боли и другим не желательным последствиям.

5.7.2. Выделение запаха прекращается после полной полимеризации покрытия. Остаточный запах выветривается с течением времени в зависимости от условий вентиляции в помещении.

5.7.3. После полной полимеризации покрытия выделение каких либо вредных летучих веществ не происходит, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением на конкретный состав.

5.7.4. Сроки полной полимеризации покрытия зависят от внешних условий, от марки состава и составляют от 1 до 5 суток.

5.8. Подрядчик предупреждает Заказчика что:

5.8.1. При проведении работ по шлифованию основания будет иметь место осаждение пыли на стенах, потолке и других поверхностях.

5.8.2. При нанесении покрытия на стенах, потолке и других поверхностях возможны загрязнения и брызги от состава.

5.8.3. Если в помещении, в котором проводятся работы по нанесению покрытия, проведена окончательная отделка, Подрядчик рекомендует провести защиту стен и потолка от возможных загрязнений пылью и покрасочными составами.

5.9. Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

5.9.1. Санитарно-эпидемиологическое заключение на материалы покрытия.

5.9.2. Сертификат пожарной безопасности на покрытие.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 1 (одного) года со дня приемки работ. Устранение недостатков и недоделок, выявленных во время гарантийного срока, производится Подрядчиком за собственный счет.

6.2. Гарантии на Покрытие не распространяются на случаи, когда разрушение вызвано:

6.2.1. Разрушением или подвижками бетонного основания.

6.2.2. Проливом растворов кислот и щелочей с концентрацией выше 20%.

6.2.3. Механическим воздействием острыми, колющими предметами.

6.2.4. Волочением металлических и других предметов с острыми краями, установки тяжелого оборудования.

6.2.5. Воздействием открытого огня или температурой больше +80С.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы – наводнения, землетрясения, пожара, аварий сетей тепло-, энерго-, водоснабжения, военных действий и решений Правительства РФ, если эти обстоятельства непосредственно препятствовали исполнению договорных обязательств.

7.2. При наступлении форс-мажора срок выполнения работ отодвигается на время действия этих обстоятельств, при этом стороны не вправе предъявлять другой стороне требований по компенсации возможных убытков. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае просрочки выполнения работ по Настоящему Договору Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) за каждый рабочий день просрочки от суммы Работ. Заказчик удерживает сумму штрафа из суммы окончательного расчета. Если сумма штрафа превышает сумму окончательного расчета, то Подрядчик выплачивает Заказчику разницу на основании счета, выставленного Заказчиком.

8.2. В случае просрочки выполнения расчетов за выполненные работы по Настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 0,02% (ноль целых две сотых процента) за каждый день просрочки от суммы Работ. Заказчик выплачивает сумму штрафа при расчете за фактически выполненные работы на основании счета, выставленного Подрядчиком.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Настоящему Договору виновная сторона возмещает потерпевшей стороне все убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора.

8.4. Споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением данного Договора, стороны решают по обоюдной договоренности. При отсутствии взаимоприемлемых решений, споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Тулы, в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, на русском языке, на трех листах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр договора находится у Заказчика, второй у Подрядчика.

Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК

ООО «MAX» CompanyGroup ФИО

ИНН – 7123505305 Адрес прописки:

КПП – 7101233301 Тел.

ОКПО – 123217867 Паспорт: серия №

ОГРН – 108332211025023 выдан

Юридический адрес: г. Белгород, ул. Промышленная, 17-а

Наименование банка – ОАО «Газэнергобанк» г. Белгород

Генеральный директор Заказчик

__ Полосков А.П. ____ / _____________/ __________________ / _____________/

Бетонный пол, Стяжка, Полимерные и Наливные полы! Гарантии+Договор во Владивостоке

Заметка к объявлению

Монтаж дощатых полов, Монтаж наливных полов, Монтаж пробковых полов, Монтаж промышленных покрытий, Монтаж регулируемых полов, Монтаж резиновых покрытий, Монтаж стеклянных полов, Монтаж террасной доски, Стяжка полов, Укладка ковровых покрытий, Укладка ламината, Укладка линолеума, Укладка паркета, Укладка плитки и многие другие услуги вы можете заказать у компании ПРОремонт!
Мы всегда готовы дать БЕСПЛАТНУЮ профессиональную консультацию по ремонту и материалам.

Работаем по договору который полностью защищает все ваши права и риски.
Оплата исключительно по факту выполнения работ.

Озвучиваем реальные сроки для проведение качественного ремонта.
Честные детальные сметы.

Наша компания является дистрибьютором строительных и отделочных материалов, поэтому мы предложим выгодную цену на все строительные материалы, итальянские обои, ламинат и другие покрытия для пола.

Так же к вашим услугам большой выбор светильников для освещения гостиной: люстры, торшеры, лампы, светодиодная подсветка. С правильным освещением в квартире вы можете организовать идеально подходящее место для всего, от чтения книги до проведения вечерних игр. Это означает, что каждый вечер вы можете создавать новый интерьер одним щелчком выключателя.

Звоните, приходите — наши менеджеры с удовольствием проконсультируют вас по всем интересующим вопросам!

Мы точно знаем, что нам не будет стыдно за свою работу и Вы никогда не пожалеете о сделанном выборе.

Спасибо Вам за доверие.

Адрес оказания услуги

    • проспект Океанский 133

Объявление находится в архиве и может быть неактуальным.

Мы скрыли контактные данные, чтобы автора объявления не беспокоили без необходимости.

Оплатите получение контактных данных, если они вам действительно нужны.

Договор с заказчиком (физическим лицом)

ДОГОВОР № __ /

« __ »______ 2012 г.

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Подрядчиком комплекса работ по устройству наливного покрытие пола h(толщина)= 3-4 мм на площади ______ к в.м . в помещении Заказчика (далее по тексту договора — «Объект работ») в установленный срок, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

1.2. Сроки выполнения работ: 3-7 рабочих дней после поставки материалов и согласования макетов.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, определенные в п.1.1. настоящего договора, собственными силами и силами привлеченных по согласованию с Заказчиком специализированных организаций.

1.4. Подрядчик обязуется осуществлять доставку персонала, материалов и всех комплектующих, необходимых для производства работ, техники, оборудования и инструмента к непосредственному месту производства работ собственными силами и средствами.

1.5. Комплекс работ выполняется по адресу:

2. Стоимость договора

2.1. Ориентировочные объемы и стоимость работ по настоящему договору определяются в Приложение №1, далее Смета. Окончательные объемы и стоимость работ определяются исходя из фактически выполненных объемов работ. Выполненные работы сдаются/принимаются сторонами на основании взаимно подписанных актов сдачи-приемки работ, которые являются основанием для окончательных расчетов между сторонами.

2.2. Стоимость работ по договору может быть изменена при увеличении площади фактически устроенного Объекта работ, при этом стоимость работ пересчитывается пропорционально фактически устроенного Объекта работ исходя из цены за устройство 1м2 Объекта работ (из расчета 1м2=___________рублей). При уменьшении площади фактически устроенного Объекта работ, стоимость работ по договору остается неизменной.

2.3. Договорная цена может быть изменена по взаимному согласию сторон. Это закрепляется дополнительным соглашением, которое становится с момента подписания неделимой частью настоящего договора.

3. Платежи и расчеты

3.1. Заказчик оплачивает Подрядчику 100% сметной стоимости материалов и 50% работ что составляет________ тысяч ___________ рублей (___________________________________________________________), согласно соответствующей Смете (Приложение №1), в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Договора.

3.2. Подрядчик закупает материалы и приступает к выполнению работ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента оплаты Аванса по п.3.1. настоящего Договора Подрядчику. Срок выполнения работ указывается в соответствующей Смете. Факт получения аванса подтверждается распиской.

3.3. После окончания работ Заказчик принимает работы в течение 2 (двух) рабочих дней. В случае отказа приемки работ Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней передать Подрядчику письменный мотивированный отказ, с указанием выявленных недоделок и брака, в противном случае работы считаются принятыми. Подрядчик обязан устранить выявленные недоделки и брак в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.4. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы в течение 2 (двух) банковских дней с момента приемки работ, с зачетом выданного Аванса, что составляет ________________ тысяч рублей (___________________________________________________________).

  Пример пояснительная записка для линейного объекта

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим договором работы с надлежащим качеством и в согласованные сторонами сроки, сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами.

4.2. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику всю необходимую документацию, оформленные в полном соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3. Подрядчик обязан доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.

4.4. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

4.5. Подрядчик обязуется обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов с гарантией на 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется приступить к устранению возникших дефектов выполненных работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного обращения Заказчика.

4.6. Подрядчик обязуется при изменении объемов и сроков производства работ своевременно предупредить об этом Заказчика.

4.7. Подрядчик обязуется ежедневно убирать места производства работ от строительного мусора за свой счет. Строительный мусор и иной мусор, оставленный в ходе производства работ, Подрядчик убирает в мусорный контейнер, предоставленный Заказчиком. Мусорный контейнер Заказчик предоставляет за свой счет.

4.8. Заказчик обязуется эксплуатировать покрытие согласно технологической карте покрытия.

4.9. Заказчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. При изменении объема площади заказчик оплачивает по факту.

4.10. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии со сроками. Очистить поверхность пола от посторонних предметов, обеспечить отсутствие передвижений своих сотрудников и иных лиц (кроме персонала Подрядчика). Обеспечить температурный режим ( не ниже +15 С 0 ) и обеспечить освещение в помещении, где будут проводится работы.

4.11. Заказчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемосдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче, либо предоставить Подрядчику обоснованные возражения. В случае отсутствия возражений, работы считаются принятыми.

4.12. Заказчик обязуется предоставить за свой счет помещение для размещения материалов для производства работ и оборудования Подрядчика за 1 день до начала работ и на весь период действия договора.

4.13. При обнаружении в процессе выполнения работ скрытых дефектов бетонного основания, приводящих к увеличению сметной стоимости и/или увеличению сроков выполнения работ, Подрядчик извещает Заказчика, и Стороны урегулируют данный вопрос отдельными соглашениями.

5. Охрана

5.1. От начала работ до подписания приемосдаточного акта Заказчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества Подрядчика. Либо после предоставления Заказчиком Подрядчику закрываемого помещения на охраняемой территории в соответствии в п. 4.11 настоящего договора, ответственность за сохранность оборудования Подрядчика и закупаемых материалов лежит на Подрядчике. Подрядчик обязуется вывезти собственное имущество не позднее 2-х дней с момента завершения работ. По истечению данного срока, Заказчик получает право передать своевременно не вывезенное имущество Подрядчика на ответственное хранение третьему лицу за счет Подрядчика.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За задержку оплаты за выполненные работы Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1 % от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости настоящего договора.

7.3. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Подрядчик платит Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости невыполненного объема работ по настоящему договору за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости настоящего договора.

7.4. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Форс-мажор

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется либо по адресу прописки, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

9. Прочие условия

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком.

9.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика и не по вине Подрядчика или в случае приостановления производства работ по вине Заказчика более чем на пятнадцать рабочих дней, Заказчик обязуется принять у Подрядчика неиспользованные материалы для производства работ (согласно сметному расчету, Приложение№1) по товарной накладной (Торг-12), а также принять фактически выполненную работу Подрядчика по акту выполненных работ.

9.4. Расходы по электроэнергии и водоснабжению, затрачиваемые на производство работ Подрядчиком, оплачивает Заказчик.

9.5. Заказчик самостоятельно проводит мероприятия по защите своего имущества, оборудования от возможного повреждения вследствие попадания и проникновения строительной пыли в помещениях проведения работ Подрядчиком.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, установленных в договоре и предусмотренных законодательством.

11. Адреса и реквизиты сторон.

Устройство наливных полов необходимо для выравнивания поверхности перед дальнейшей укладкой финишного покрытия. К преимуществам такого вида отделки относят долговечность, гигиеничность и устойчивость к распространению грибка, экологическую безопасность, высочайшую прочность и стойкость к серьезным нагрузкам. Наливной пол не имеет стыков и швов, сквозь которые в основание может проникнуть влага. Это гарантирует покрытию длительный срок службы без потери эксплуатационных свойств. Согласно заверениям производителей наливной пол даже через десятки лет будет исправно выполнять свои функции и выглядеть опрятно.

Разновидности и сфера применения наливного пола

Полимерные наливные полы активно применяются для обустройства жилых, офисных, торговых помещений. Их устраивают в образовательных, медицинских, спортивных учреждениях. В гаражах, на парковке, спортплощадке и других местах с высокой нагрузкой на напольное покрытие этот вид отделки также актуален. В зависимости от сферы применения и особенностей первичного основания мы предлагаем устройство следующих видов наливных полов:

  • метилметакрилатные – универсальное быстросохнущее покрытие;
  • эпоксидные – обладают абсолютной влагостойкостью и подходят для помещений с повышенной влажностью или с нестабильной внутренней температурой воздуха;
  • полиуретановые – чаще всего используются в жилых помещениях;
  • цементно-акриловые – устойчивы к перепадам температур.

Наливные полы будут безупречно выполнять свои функции только в том случае, если их установка прошла в строгом соответствии выработанной технологии. Именно поэтому данный процесс лучше доверить специалистам. Наша компания профессионально и оперативно выполнит устройство наливных полов всех типов.

Наливные полы от компании «Вестер Потолок»

Выбрав нашу компанию для устройства наливного пола в своем доме, офисном, торговом или другом здании, вы можете рассчитывать на:

  • постановку и выполнение реальных сроков проведения работ;
  • высокое качество конечного результата;
  • доступные цены.

Точную стоимость услуги вы можете узнать, пригласив нашего специалиста на объект. Он оценит фронт работ, подготовит смету и озвучит конечные цифры. Мы поможем вам сэкономить, так как имеет наработанные связи с проверенными поставщиками качественных и доступных строительных материалов, в том числе и полимерных полов.

Почему работают с нами

Мы работаем только с проверенными продавцами сантехники, строительных и отделочных материалов. Это является залогом долговечности и эстетической привлекательности вашего нового ремонта.

Наша команда состоит из опытных и ответственных мастеров различной направленности. Каждый специалист выполняет свою работу и отвечает за ее результат. Также мы можем предложить услуги креативных дизайнеров, которые создадут проект вашей квартиры в соответствии с выбранной стилистикой и особыми пожеланиями. В этом случае вы получите не только качественный и долговечный, но и красивый ремонт.

  Пенсия сентябрь 2012

Договора
полусухая стяжка, сухая стяжка кнауф, классическая стяжка, наливной пол, 8 (495) 997-90-97 8 (906) 771-37-27

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ДОГОВОРА:

СУХАЯ СТЯЖКА ДОГОВОРА & СМЕТА:

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА С ФИЗ.ЛИЦОМ:

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __-__-___

г. Москва «___» ____________2018 г.

(ФИО)_________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», а ИП Куканов Александр Александрович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданного 10 июля 2017 г.

ОГРНИП 317774600325230, ИНН772792115330, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные работы по устройству стяжки пола на объекте Заказчика, находящегося по адресу: ________________________

с соблюдением всех нормативно-технических актов и регламентов, в соответствии с «Технологической картой», являющейся Приложением №1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется создать все условия для проведения работ, принять и оплатить выполненные работы согласно стоимости, обусловленной настоящим договором.

1.2.Объем работ (площадь стяжки пола) составляет _______________ квадратных метров. Средняя толщина стяжки составляет _______________ миллиметров

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость порученных Подрядчику работ определяется договорной ценой:

____________________ рублей за 1 квадратный метр стяжки с учетом НДС.

2.2. Общая сумма работ составляет: _____________________________________________________________________ рублей.

2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в два этапа: в день заключения договора Заказчик вносит предоплату в размере ____% от суммы настоящего Договора. Оставшиеся ____% от стоимости работ Заказчик оплачивает в день подписания Акта приемки выполненных работ, либо осуществляет безналичный перевод в течение одного банковского дня.

2.4. В случае просрочки Заказчиком платежей по Договору на срок более одного банковского дня, Заказчик оплачивает неустойку в размере 2% от задержанной к оплате суммы за каждый день просрочки.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется начать работы на объекте Заказчика «_____» _____________2018г. Подрядчик обязуется завершить работы и сообщить Заказчику о готовности сдачи результата работ «_____» _____________2018г.

3.2. В случае если Подрядчик по своей вине срывает дату сдачи работ на срок более чем 1 рабочий день, Подрядчик оплачивает неустойку в размере 2% от оставшейся к оплате суммы за каждый день просрочки.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. В день завершения работ на объекте указанный в п.3.2 настоящего Договора, Подрядчик не менее чем за 3 часа уведомляет Заказчика о готовности передать результаты выполненных работ.

4.2. По получению уведомления или по факту окончания работ Заказчик обязан приступить к приемке работ и завершить ее в этот же день.

4.3. Результат приемки работ Подрядчиком и передача работ Заказчиком оформляется подписанием Акта приемки выполненных работ.

4.4. В случае если Заказчик отказывается от подписания Акта, мотивируя тем, что работы выполнены не качественно, стороны фиксируют замечания и Подрядчик устраняет замечания в отдельно оговоренный срок.

4.5. В случае если Заказчик не подписывает Акт по причине неявки для приемки работ, либо по другим причинам, не зависящим от Подрядчика, работы считаются выполненными, в Акте делается соответствующая пометка, Акт считается подписанным обеими сторонами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику возможность выполнения работ по данному Договору:

Обеспечить беспрепятственный допуск сотрудников Подрядчика к месту работ.

На прилегающей к дому территории предоставить Подрядчику на период выполнения работ площадку для временного размещения оборудования и материалов площадью не менее трех парковочных мест.

Предоставить точку подключения к водопроводу не далее 50 м от предполагаемого места размещения оборудования.

Предоставить точку подключения к бесперебойному источнику электроэнергии 220V в помещении, где производятся работы по устройству стяжки.

5.2. Подрядчик после завершения работ обязан своими силами произвести вывоз остатков материала, мусора, возникшего в результате производства работ.

5.3. Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему договору в соответствии со СНиП 2.03.13-88, 23-02-2003 «Строительные Нормы и Правила-полы», а также с учетом проектных и конструктивных требований. При выполнении работ строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует качество произведенных работ в течение двух лет со дня подписания сторонами «Акта приемки выполненных работ», при условии правильной эксплуатации стяжки.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами всех условий Договора.

7.2. Настоящий Договор составлен на 1 двустороннем листе в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Паспорт серия ___________№______________

Телефон: 8 495 997-90-97

Приложение № 1 к Договору №_____ от __________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКИ ПОЛА НА ОБЪЕКТЕ:

  • С поверхности бетонного основания убирается мусор, срубаются крупные наросты бетона, срезается арматура. На поверхности не должно оставаться предметов, об которые, можно порвать полиэтиленовую пленку.
  • Для исключения абсорбирования воды бетонным основанием из раствора, на поверхностях перекрытий расстилается полиэтиленовая пленка 100 мк. или слой от 4 до 10 мм. из вспененного полиэтилена (изолон, стенофон если акустическая изоляция предусмотренная проектом). По окончании этого этапа подписывается Акт освидетельствования скрытых работ на бланке, предоставленном Заказчиком.
  • По периметру помещений на глубину стяжки устанавливается демпферная лента – вспененный полиэтилен, толщиной 5 мм. Колонны, трубы, короба, а также другие открытые конструкции, соприкасающиеся с выполняемой конструкцией пола, изолируются от нее демпферной лентой.
  • Производство стяжки из цементно-песчаного раствора:
  • Приготовление раствора полусухим методом производится непосредственно на строительной площадке. Производство смеси происходит по следующему алгоритму: Привезенный мытый карьерный или речной песок (модуль крупности = 2,0-2,2; 2,2-2,5; фракция до 5 мм.) дополнительно просеивается и дозируется в резервуар смесителя. Туда же дозируется и мешок цемента, вода и фиброволокно (при использовании стальной сетки для армирования стяжки, фиброволокно может не добавляться) — происходит перемешивание. При правильной загрузке резервуара процесс смешивания заканчивается при добавке последних компонентов, смесь становится гомогенной. Производиться заполнение резервуара следующим образом: 1) Песок 60 литров; 2) Цемент марки ЦЕМ I — 42,5 Д20 – 40 кг. или 34 литра; 3) вода 10 литров (при естественной влажности песка); 4) полипропиленовое фиброволокно 120 гр.; 5) песок 80 литров. 6) вода 8-12 литров. Объем резервуара позволяет готовить единовременно до 200 литров смеси.
  • Подача готовой смеси цементно-песчаного раствора осуществляется сжатым воздухом по гибким шлангам. Приготовленный раствор объемом 0,2 м³ автоматически делится на небольшие порции и под давлением по резиновому рукаву d=65 мм. подается непосредственно в место проведение работ до гасителя, в котором происходит разрядка рабочего давления, после чего раствор поступает на поверхность для укладки.
  • Поступивший из гасителя раствор вручную равномерным слоем распределяют по помещению. Затем смесь жесткого цементно-песчаного раствора укладывается, уплотняется и выравнивается ручным инструментом (правилом).
  • После укладки и выравнивания смеси жесткого цементно-песчаного раствора, поверхность стяжки шлифуется затирочной машиной.
  • По окончанию шлифовки (затирки) кельмой, либо шпателем прорезаются деформационные швы (также технические) глубиной 1,5-2 см (линейное расширение), шириной 1-2 мм. Швы прорезаются согласно техническому заданию, при его отсутствии согласно СНиП.

5. Перед сдачей производится уборка остатков собственного строительного мусора.

6. Подготовленное помещение передается представителю Заказчика по Акту, который подписывается уполномоченными представителями сторон на объекте.

При данной технологии не рекомендуется делать стяжку тоньше 40 мм. Над коммуникациями, проложенными по полу (водопроводные трубы, электрические кабели в гофротрубе) минимально допустимая толщина стяжки должна составлять 40 мм. В течение первых пяти дней после укладки стяжки не проветривать помещения. Не допускать сквозняков! Стяжке необходимо «высохнуть» естественным путем в течении максимально возможного времени (до 28 суток). Ни при каких обстоятельствах нельзя применять быструю искусственную сушку, поскольку сильно увеличивается риск растрескивания и кручения стяжки. В процессе твердения стяжки допускается появление отдельных усадочных трещин. Хождение по стяжке возможно через 12 часов, при температуре воздуха +20 о С

Рекомендуется через 12 часов после устройства стяжки укрыть поверхность стяжки пленкой на 5-7 суток. Если нет возможности укрыть стяжку пленкой, необходимо дважды (на второй и четвертый день после завершения работ) смочить поверхность стяжки водой (200-300 гр./1м2) с помощью садовой лейки.

__________________ Куканов.А.А ___________________

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

к Договору № __________ от «_______» _______________2018г.

(Доверенное лицо со стороны Подрядчика)

(ФИО Заказчика/доверенного лица)

Составили настоящий Акт в том, что на объекте Заказчика, находящегося по адресу: